Аналитика Публикации Разрешение споров и арбитраж

15
мая
2014

Обогащение муниципального заказчика за счет необоснованного завышения договорной неустойки недопустимо

Постановление ФАС СКО от 25.02.2014 по делу № А63-839/2013. В отсутствие обстоятельств особого характера (строительство жилья для пострадавших от стихийных бедствий, ремонт дорог в летний период и т.п.) вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения подрядчиком срока выполнения работ должен разрешаться исходя из подходов, сформулированных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" для нарушения сроков исполнения денежных обязательств.

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
7
мая
2014

Оспаривание НПА

30.07.2013 Пленум ВАС РФ принял постановление № 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". Несмотря на то, что в ходе судебной реформы дела об оспаривании нормативных правовых актов (далее – НПА) исключаются из подведомственности арбитражных судов (соответствующий законопроект принят ГД в первом чтении 04.04.2014), рекомендации, содержащиеся в Постановлении № 58, во многом сохранят свою актуальность.

Корпоративный юрист. Практикум
3
апреля
2014

Принцип Contra Proferentem

Постановление "О свободе договора и ее пределах" от 14.03.2014 содержит адресованные арбитражным судам разъяснения по вопросу о толковании норм закона, которыми определяются права и обязанности сторон договора.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
ЭЖ-Юрист
1
апреля
2014

Буква на 2 миллиона

Ростовская предпринимательница проиграла суд со страховщиком и арендодателем из-за невнимательности при оформлении договора и ошибок при документировании ущерба. Комментарий по делу дает адвокат арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Город N
11
марта
2014

Счет за подключение к теплосетям обжалуют в суде

ООО "ДонБиоТех" подало иск в Арбитражный суд Ростовской области к поставщику тепла ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго". Компания добивается исключения из выставленного счета за подключение к сетям суммы в размере 150 млн руб. По мнению Максима Григорьева, шансы на победу у "ДонБиоТеха" есть. 

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Город N
19
февраля
2014

Споры из договора подряда

Судебная статистика свидетельствует, что споры, возникающие из договоров подряда, являются одними из самых распространенных. К сожалению, несмотря на частоту подобных споров и вполне качественное законодательное регулирование подрядных отношений, соответствующую судебную практику нельзя назвать единообразной.

Корпоративный юрист. Практикум
12
февраля
2014

Тепловой удар

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск МУП "Сочитеплоэнерго" к администрации Кубани о взыскании ,3 млрд руб. выпадающих доходов, возникших при применении незаконных, по мнению руководства МУПа, тарифов. Одновременно в производстве арбитража находится дело о банкротстве самого МУП, задолжавшего ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" 262,9 млн руб. По оценке участников рынка, взаимосвязанные судебные споры будут разрешены реструктуризацией долга перед поставщиком газа с возможным погашением за счет имущества МУП "Сочитеплоэнерго".

Коммерсантъ
4
февраля
2014

Агентов НПФ выставили на просрочку

На российском пенсионном рынке случился самый значительный за последние годы сбой во взаимодействии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и агентов, распространяющих его договоры. НПФ электроэнергетики пропустил срок выплаты вознаграждения агентам, задолженность измеряется десятками миллионов рублей.

Коммерсантъ
3
февраля
2014

Коммерческий арбитраж вынужденно подчинился государственным судам

Николай Максимов предпринял вторую попытку добиться рассмотрения своего спора с НЛМК Владимира Лисина из-за сделки по поводу "Макси-Групп" в МКАС при ТПП РФ, но арбитры решили, что в нынешней ситуации они не могут за него взяться. Государственные суды в любом случае отменили бы решение, решили они, но одновременно выразили свое несогласие с тем, как трактуются нормы АПК об арбитрабельности корпоративных споров. Эксперты констатируют, что часть юридического сообщества в РФ пока считает национальный правопорядок неготовым к подобным разбирательствам в коммерческих арбитражах, но для российской юрисдикции это вредно.

Право.ру
31
января
2014

Дискретный метод vs метод нарастающего итога

Показатель соотношения непогашенной контролируемой задолженности к собственному капиталу на конец года у плательщика не превышал 3. Как ему следовало скорректировать размер начисленных процентов: за отчетный (налоговый) период или только за последний квартал этого периода? На вопрос ответил Президиум ВАС РФ.

Налоговые споры
14
мая
2014

Взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ или договорной неустойки? Выбор за кредитором

Постановление ФАС СКО от 25.03.2014 по делу № А63-7936/2013. Кредитор вправе выбрать в качестве меры ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства вместо взыскания неустойки, предусмотренной договором, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
10
апреля
2014

Владимир Путин решил не перекрывать газовый вентиль

Украина, несогласная с высокой ценой на газ, объявленной "Газпромом", объявила о прекращении закачки топлива в свои подземные хранилища. Эти запасы не столь актуальны весной и летом, но имеют важное значение осенью и зимой для обеспечения стабильных поставок топлива в страны Евросоюза. Таким образом, очередная газовая война между Москвой и Киевом продолжила набирать обороты. Комментарий ситуации дает руководитель арбитражной практики VEGAS LEX Кирилл Труханов.

Независимая газета
2
апреля
2014

Споры о неустойке

Заключая договор поставки, подряда или оказания услуг, участник гражданского оборота хочет быть защищенным от просрочки исполнения обязательств его контрагентом. В этой связи стороны склонны включать в свои договоры условия о неустойке, которая подлежит уплате за такую просрочку.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Реальный бизнес.Ростов
20
марта
2014

Верховный суд не поверил Роскомнадзору

Вчера Верховный суд вернул информационному агентству "Росбалт" право называться СМИ. Коллегия по административным делам Верховного суда отменила решение Мосгорсуда, лишившего агентство свидетельства о регистрации средства массовой информации. Юристы считают, что, хотя решение можно назвать прецедентным, на другие схожие процессы оно вряд ли сильно повлияет.

TelecomDaily
24
февраля
2014

Купили иски на 1,3 млрд руб.

Крупный подрядчик олимпийских объектов "Тоннельдорстрой" сменил владельца. Новым хозяевам — Кубанской финансовой компании предстоит разбираться с исками почти на 1,3 млрд руб.

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Ведомости
13
февраля
2014

Быстрые юридические консультации для главбуха

Вправе ли арендодатель включить в договор штраф за досрочный отказ от помещения?

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Учет. Налоги. Право
10
февраля
2014

Казус Шаулова

Судьба холдинга "Юнитайл" — одного из ведущих отечественных производителей керамической плитки — может быть решена за пределами России. Основатель компании Лазарь Шаулов, несколько последних месяцев оспаривающий контроль над "Юнитайлом" у его нынешнего гендиректора Леонида Маевского, рассматривает возможность переноса судебных разбирательств в Великобританию.

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Эксперт - Юг
3
февраля
2014

Подрядчикам напомнили о последствиях безответственности

ВАС РФ в очередной раз напоминает нерадивым подрядчикам, что их просрочки в работе дают заказчикам право не оплачивать проектную документацию, утратившую потребительскую ценность.

ЭЖ-Юрист
3
февраля
2014

ВАС вернул судье Дзюбе исходное мнение

Российская компания, проигравшая спор в Англии, попыталась добиться в Высшем арбитражном суде решения, позволяющего этой фирме избавиться от взыскания денег в России, и преуспела. За два с половиной года разбирательств ее аргументация изменилась: сначала она говорила, будто вообще не была извещена о процессе в Британии, но потом вынуждена была признать, что уведомление получила и тогда вспомнила о международной конвенции, ратифицированной Россией в усеченном режиме. Повестка в суд была бы законной, если ее вручили через Минюст, говорилось в надзорной жалобе. Но этого аргумента как будто бы и не было: в силе осталось определение суда первой инстанции, вынесенное в тот период, когда проигравшая фирма настаивала, что не знала о разбирательстве.

Право.ру
23
января
2014

Jaguar Land Rover ополчился на продавца детских велосипедов

Всемирно известный концерн по производству люксовых автомобилей судится с Роспатентом из-за товарного знака Funny Jaguar, под которым продаются товары для детей.

Александра Васюхнова, Партнер, руководитель Группы Технологий и Инвестиций
Известия
Страницы: Пред. 1 ... 32 33 34 35 36 ... 66 След.

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение